Licitación para la ejecución del proyecto de modificación interior de la posta rural Punta delgada, con el fin de ampliar el área de atención al público. Cierre de ofertas el 22 de junio de 2026. El organismo demandante es la Ilustre Municipalidad de San Gregorio. Se requiere suscripción de contrato. Los criterios de evaluación incluyen comportamiento contractual, cumplimiento de requisitos, experiencia, precio, profesional residente, programa de integridad y plazo de ejecución. El monto total estimado es de **** CLP. Los plazos de pago son a 30 días contra recepción conforme de factura. Se requieren garantías de fiel cumplimiento de contrato, correcta ejecución de obra y adicional por oferta temeraria.
Los plazos de pago son a 30 días contra la recepción conforme de la factura, mediante transferencia electrónica o cheque. plazos de pago: 30 dAÂas contra la recepción conforme de la factura
Se requieren garantías de fiel cumplimiento de contrato, correcta ejecución de obra y adicional por oferta temeraria. garantAÂa fiel de cumplimiento de contrato, garantAÂa adicional por oferta temeraria
Los criterios de evaluación incluyen comportamiento contractual anterior, cumplimiento de requisitos, experiencia de los oferentes, precio, profesional residente y mano de obra propuesta, programa de integridad y plazo de ejecución. comportamiento contractual anterior art. 12 pauta y criterios de evaluación 2, precio x precio mAÂnimo ofertado 100 precio oferta x 80
Los proveedores deben encontrarse hábiles en el registro de proveedores y no haber incurrido en causales de inhabilidad como condenas por cohecho, deudas tributarias o previsionales, presentación de documentos falsos, quiebra, suspensión del registro, condenas por prácticas antisindicales o responsabilidad penal jurídica. encontrarse hábil en el registro de proveedores
Si el adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega antecedentes legales, no firma contrato o no se inscribe en ChileProveedores en los plazos establecidos, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación. si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantAÂa de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación
El monto total estimado es de **** CLP. monto total estimado: ****
